Договор подряда на проведение проектных и изыскательских работ
Типовой договор подряда на проведение проектных и изыскательских работ представляет собой соглашение, по которому подрядчик берет на себя обязательство разработать техническую документацию и/или выполнить изыскательские работы по заданию заказчика. В свою очередь, заказчик обязуется эти работы принять и оплатить.
Как следует из определения, договор подряда на проведение проектных и изыскательских работ является взаимным, возмездным и консенсуальным.
Предмет договора
- Проектные работы. Предусматривают подготовку проектной документации для строительства, реконструкции или капитального ремонта объекта, если при осуществлении деятельности по ремонту будут затронуты конструктивные и другие характеристики, касающиеся безопасности и надежности.
- Изыскательские работы. Предусматривают получение информации об условиях будущего строительства и функционирования объекта, строительство которого планируется.
Составление договора подряда на проведение проектных и изыскательских работ
Форма договора
К форме договора подряда на проектные работы особых требований не предъявляется. Договор заключается в простой письменной форме. На нашем сайте вы можете скачать форму договора на проектные работы, разработанную и составленную профессиональными юристами.
Правила заключения договора
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ может заключаться несколькими способами: в обычном порядке и посредством проведения торгов. Договор может заключаться на выполнение всего комплекса работ и на отдельные этапы (к примеру, разработку сметы, оформление технической документации и т.д.).
Стороны договора
Заказчиком может быть любое лицо. Подрядчик может одновременно выступать в роли проектировщика и изыскателя. Проведение проектных и изыскательских работ требует наличия не только специальных навыков, но и наличия специальных разрешений/лицензий. Поэтому на стороне подрядчика выступают специализированные организации/граждане, имеющие необходимые разрешения/лицензии.
Обязанности сторон
- согласовывать техническую документацию с заказчиком;
- участвовать в согласовании документации с компетентными государственными органами/органами местного самоуправления;
- согласовывать с заказчиком любые отступления от задания, исходных данных или условий договора;
- выполнять работы в соответствии с заданием, договором и соответствующими нормативными требованиями;
- передать заказчику по акту сдачи-приемки готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ;
- без согласия заказчика не передавать техническую документацию третьим лицам.
- передать подрядчику задание на проектирование и изыскательские работы, включая исходные данные для составления технической документации;
- содействовать подрядчику в выполнении работ, в соответствии с условиями, предусмотренными договором;
- использовать документацию, переданную подрядчиком, только на цели, предусмотренные в договоре подряда на выполнение проектных и изыскательских работ;
- не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать без согласия подрядчика, содержащиеся в ней данные;
- участвовать в согласовании документации с компетентными государственными органами/органами местного самоуправления;
- оплатить работу и возместить подрядчику дополнительные расходы, которые могли возникнуть вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика.
Ответственность подрядчика. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные в ходе строительства и в процессе эксплуатации объекта.
В случае обнаружения недостатков, подрядчик обязан по требованию заказчика безвозмездно переделать техническую документацию и произвести дополнительно необходимые проектные и изыскательские работы. Также подрядчик обязан возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором не предусмотрено иное.
Цена договора
Как правило, цена договора подряда на изыскательские работы определяется на основании сметы. Если цена не предусмотрена и не может быть определена из условий договора, работы по договору оплачиваются по цене аналогичных работ.
Срок договора
При заключении договора стороны должны согласовать срок работ, в течение которого подрядчик берет на себя обязательство выполнить работу и передать результат заказчику.
Общий срок может быть разбит на ряд промежуточных сроков, в которые должны быть выполнены отдельные этапы работы. Если в тексте договора нет чётких временных границ, подрядчик обязан выполнить работу в разумный срок после возникновения обязательства.
Расторжение договора подряда на проведение проектных и изыскательских работ
Расторжение договора возможно по инициативе любой из сторон в случае регулярного нарушения одним из контрагентов обязательств. При этом виновная сторона обязана возместить пострадавшей стороне убытки, возникшие в связи с несвоевременным расторжением договора. Основанием для прекращения договора может быть и признание заказчика банкротом.
Правовое регулирование договора
Правовое регулирование договора подряда на изыскательские работы осуществляется общими положениями о подряде и нормами, содержащимися в пар.4 гл. 37 ГК РФ, законе №39-ФЗ, градостроительном кодексе РФ, законе №169-ФЗ и некоторых других правовых актах.
Приложения
Приведенный образец договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ содержит:
- Календарный план работ;
- Техническое задание;
- Смета;
- Разрешения (лицензии) заказчика на проведение работ;
- Разрешения (лицензии) исполнителя на проведение работ.
Сопутствующие документы
Проект договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ содержит:
- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- Справка о стоимости работ и затрат (форма КС-3);
- Дополнительное соглашение;
- Протокол разногласий;
- Протокол согласования разногласий.
Договор на выполнение работ по разработке проектной документации
Разработка проектной документации всегда выполняется на основании соответствующего договора. Такие соглашения заключаются между заказчиком и проектной компанией, которая является исполнителем. В соглашении важно прописать все важные особенности сделки, чтобы исключить споры сторон.
Договор на выполнение работ по разработке проектной документации предусмотрен гражданским законодательством – ГК РФ статья 702. Такой договор на выполнение работ по разработке проектной документации представляет собой соглашение о подряде. По договору на выполнение работ по разработке проектной документации предметом сделки является готовый проект по монтажу инженерных сетей или строительству того или иного объекта.
Содержание документа
При заключении договора на выполнение работ по разработке проектной документации следует очень подробно оговаривать объем обязанностей исполнителя. Основные пункты договора необходимо рассмотреть подробнее:
- Договор оформляется с обязательным указанием даты подписания, сведений о сторонах сделки с отражением полного наименования и юридического адреса;
- Договор включает описание всех работ, которые должен выполнить исполнитель. Например, это могут быть геодезические работы, подготовка на их основании проекта. В договор могут включаться положения о составлении исполнителем сметы;
- Договор должен содержать условия о сроке подготовке готовой документации. При этом заказчик обязан предоставить исполнителю необходимые для работы исходные данные;
- В договоре обязательно подробно оговаривается стоимость работ. Кроме того, в договоре необходимы положения о сроках передачи денег исполнителю после завершения работа.
Подготовка подробного договора с четкими формулировками позволит исключить споры и некачественное выполнение заказа.
Особенности договора
Указанные договоры готовятся в свободной форме. Четких требований к их форме нет. Поэтому, подойдет распечатанный образец заполнения в виде типового бланка. Заполнение бланка происходит сторонами самостоятельно. Они вправе положения о заключении и расторжении соглашения и любые иные важные для них условия.
Обязательное нотариальное заверение не предусмотрено. Однако оно станет дополнительной гарантией взаимопонимания сторон и отсутствия у них разногласий. Ведь нотариус проверяет паспорта, разъясняет особенности соглашения. Уже никто не сможет сослаться на неясности или на юридическую неграмотность.
Порядок подписания
Подписи должны стоять на каждом экземпляре соглашения. Оно подписывается каждой стороной собственноручно. При этом разрешается действовать по доверенности. Тогда в доверенности должно быть отражено такое право лица.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ (образец)
подряда на выполнение проектных
и изыскательских работ
г. ______________ “___” ___________ 20__г.
(наименование организации или гражданина-предпринимателя)
именуем __ в дальнейшем “Проектировщик”, в лице ________________________,
действующего на основании ______________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и _____________________________________________________,
(наименование организации, Ф.И.О. гражданина)
именуем __ в дальнейшем “Заказчик”, в лице _____________________________,
действующего на основании ________________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Проектировщик обязуется по заданию
Заказчика разработать техническую документацию и выполнить изыскательские
работы, результатом которых будут являться:
1.2. В срок ___________ Заказчик передает Проектировщику
утвержденное _____________ (кем) задание на проектирование, а также
_______________________________________________ (иные исходные данные,
необходимые для составления технической документации).
1.3. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в
задании и других исходных данных для выполнения проектных и
изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия
Проектная документация должна быть подготовлена в полном
соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней строительными нормами и
правилами, действующими на момент передачи результата работ Заказчику.
Обязательства Проектировщика считаются выполненными со дня
утверждения подготовленного им проекта ________________ (наименование
органа, правомочного утверждать соответствующие проекты).
1.4. Правомочия Заказчика в отношении земельного участка,
предоставляемого под строительство _______________________ (наименование
объекта) подтверждаются ___________________ (наименование и реквизиты
правоустанавливающего документа – акта об отводе земельного участка,
свидетельства о праве собственности, договора и др.).
Разрешение на строительство выдано ___________________ (наименование
органа, наименование, номер дата выдачи документа).
1.5. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную
Проектировщиком работу, указанную в п.1.1 настоящего договора.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Срок начала работ – ______________________ дней со дня
получения Проектировщиком от Заказчика документов, указанных в п.1.2
2.2. Срок окончания работ – _______________________________________.
2.3. Сроки завершения промежуточных этапов выполнения работ:
2.3.1. Выполнение изысканий – _____________________________________.
2.3.2. Разработка технической документации – ______________________.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. За выполненные работы, указанные в разделе 1 договора, в
соответствии со сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего
договора, Заказчик обязан уплатить Проектировщику ______________ рублей.
3.2. Не позднее __________ срока со дня подписания договора Заказчик
обязан перечислить Проектировщику аванс в размере __% от суммы, указанной
в п.3.1 договора, т.е. ___________ рублей.
3.3. Последующие платежи Заказчик производит на основании счетов
Проектировщика, выставляемых после подписания актов, составляемых
сторонами и подтверждающих готовность этапов работы, указанных в п.2.3
3.4. Оплата аванса и счетов Проектировщика производится Заказчиком
по безналичному расчету, платежными поручениями.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания
Заказчиком и Проектировщиком.
4.2. Настоящий договор заключен на срок до _____________. В случае,
если Проектировщик не сдаст Заказчику выполненную работу в указанный
срок, либо проект на будет утвержден ________________ (кем) в
_________________ (срок), Заказчик вправе в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий договор.
4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств,
вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора
сохраняют свою силу.
5. Обязанности сторон
5.1. Проектировщик обязан:
выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными
на проектирование и договором;
согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком, а при
необходимости вместе с Заказчиком – с компетентными государственными
органами и органами местного самоуправления;
передать Заказчику готовую техническую документацию и результаты
Проектировщик не вправе передавать техническую документацию третьим
лицам без согласия Заказчика.
Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права
воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на
основе подготовленной Проектировщиком технической документации.
5.2. Заказчик обязан:
оплатить Проектировщику выполненные им работы;
использовать техническую документацию, полученную от Проектировщика,
только на цели, предусмотренные договором, не передавать техническую
документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без
оказывать содействие Проектировщику в выполнении проектных и
изыскательских работ ___________________________ (объем и условия такого
участвовать вместе с Проектировщиком в согласовании готовой
технической документации с соответствующими государственными органами и
органами местного самоуправления;
возместить Проектировщику дополнительные расходы, вызванные
изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских
работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Проектировщика;
привлечь Проектировщика к участию в деле по иску, предъявленному к
Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической
документации или выполненных изыскательских работ.
6. Ответственность сторон
и порядок разрешения споров
6.1. За просрочку выполнения работы Проектировщик уплачивает
Заказчику штраф в размере __% от суммы договора и пеню из расчета __% от
суммы договора за каждый день просрочки.
6.2. За допущенные отступления от требований, предусмотренных в
задании Заказчика и обязательных для сторон настоящего договора
строительных нормах и правилах Проектировщик за каждый случай отступления
от указанных требований обязан уплатить Заказчику штраф в размере
6.3. Ответственность Проектировщика за ненадлежащее выполнение
работ, являющихся предметом настоящего договора, определяется в
соответствии со ст.761 ГК РФ.
6.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем
договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского
законодательства, действующего на территории России.
6.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров
6.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров
стороны передают их на рассмотрение в ____________ (указать место
нахождения арбитражного суда).
7. Сдача и приемка работ
7.1. Проектировщик обязан направлять Заказчику письменное извещение
при завершении каждого промежуточного этапа работ, указанного в п.2.3
7.2. В срок ______________________ с даты получения извещения
Заказчик обязан приступить к приемке соответствующего этапа.
7.3. Приемка каждого этапа работы оформляется двусторонним актом
сдачи-приемки, подписываемым __________________ со стороны Проектировщика
и ___________________ со стороны Заказчика.
8. Дополнительные условия
8.1. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в
настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.
8.2. Риски ___________________________________________ (какие,
наименование страховой организации, дата и номер договора страхования и
др.) застрахованы на сумму __________ рублей.
9. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик _____________________________________ М.П.
Проектировщик ________________________________ М.П.
Источники:
http://prav.io/refs/contracts/dogovor-okazaniya-uslug-rabot/dogovor-na-vypolnenie-rabot-po-razrabotke-proektnoy-dokumentacii
http://dogovor-blank.ru/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE__%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE__%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86
http://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B/
Загрузка...